乙方:(以下简称甲方)
现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则,依据法律、法规的相关规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:__千方交通信息产业园一期工程中的_6号楼、7号楼、10号楼、30号楼
2、工程地点:__南岸区茶园新区新塘科技园(经侦业务楼对面)
3、工程面积:约4.5万方(此方量不作最终结算依据),以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算;
二、承包范围及内容
乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据,相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印,具体承包内容如下:
本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等(其他建设单位专业分包除外)。即包括施工图及设计变更中所有安装内容(属于总包范围内的);承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐;文明施工满足项目部的要求。
内容说明:
(1)给水部份:从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表,乙方负责配合施工。
(2)排水部份:室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工,至小区综合管网所示的第一个井或沟。
(3)强电部份:从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工,表后部份由乙方施工,具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装,乙方按施工图(含电梯安装图)施工。
(4)弱电部份:电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统,按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。
(5)燃气工程:按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。
(6)对楼层管道吊洞管井的封堵。
(7)对墙体开槽用细石砼的补槽。
(8)二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。
(9)甲方除提供塔吊外,其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。
三、承包方式:
1、本工程采用人工费包干,包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。
2、施工工具、机具及耗材的范围包括:如:焊条、元丝、扎丝等辅材;安装用中小型机具如:电焊机、切割机、车丝机等;工具如:断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。
四、工程工期:以甲方通知时间为准,乙方在接收到甲方通知后5日内进场。
五、工程质量
乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工,保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后,乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格,由乙方自行的返工及承担材料损失,费用在乙方当月工程款中捐出。
六、劳务款结算依据及结算单价
根据设计施工图说等要求施工,基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是:预留元/m,安装为元/m(建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算)。
上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容(水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用);本工程的劳务结算价款均为一次性包干价,甲方不再向乙方支付其他任何费用。
七、工程其它费用的确定
当不可避免地发生计时工时,技术工按80元/工日计算,普工按50元/工日计算,并经项目主管审批同意。
八、工程款结算支付方式(单位工程)
1、时间及付款方式:乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方,完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%,以后工程量每月30号报进度,经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。
2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清,不计息。
3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。
九、安全文明施工
1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产,文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达标。
2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作,配备完整的安全工具、用具,如发生安全事故,费用在30000元内(含30000),由乙方自行承担,超出30000元以上部份,甲方承担70%,乙方承担30%,但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故,所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸一套(白图)给乙方复印,做好技术交底,按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
4、按时支付乙方劳务工资。
十一、乙方责任
1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工,必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。
2、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。
3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,甲方对乙方处以500元/次罚款。
4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。否则,照价赔偿;若乙方人员发生偷盗行为,甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。
5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽(安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品),否则,甲方将对乙方进行经济处罚:50元/人.次。
6、乙方工人必须遵章守纪,不得发生打架、斗殴及偷盗等事件,否则,甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次,情节严重者,将被追究刑事责任。
7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资,按有关要求将工资表实名制签字盖手印,并交甲方保存;如因乙方不按时发放工资,引起工人闹事,甲方将重罚乙方,其善后事宜由乙方负责处理。
8、甲方支付乙方工程款,乙方必须提供正规票据给甲方。
9、乙方应严格控制安装材料的损耗,若材料超出3%的损耗,由乙方承担超出部分材料的相关费用。
10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯,甲方给予乙方200元每次的处罚;在宿舍私接使用电气设备(如煮饭、取暖、烧水等)每次罚款500元,甲方当场没收电器。
11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求,因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求,甲方可单方解除合同,责令乙方无条件退场,甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方,结算时间按合同有关规定时间执行。
12、甲方负责给乙方提供食堂;若发现乙方人员乱倒饭菜,甲方对乙方按50元每次罚款。
13、甲方对乙方的经济处罚,均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由,向甲方索赔相关技术难度,施工难度及停误工费用。
14、乙方不得以任何理由,扰乱现场,投诉及围堵甲方现场。
15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份,照片三张,所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天内向甲方提供变更人员清单。
十二、其他
1、乙方在签合同时缴纳给甲方5万元的履约保证金给甲方(如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还),全部工程主体封顶后一周内,甲方全额退还乙方保证金,不计息。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章(乙方交纳保证)后生效,结清全部劳务条款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人:负责人:
年月日年月日
甲方:蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)乙方:(承包人身份证号:)(简称乙方)
一、分包范围:
1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容,以及土建的雨水管部分,及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。
2、承包范围内自行预结算,资料、材料检测费。
参照建设公司与开发公司主合同,在主合同结算前提下,下浮总价20%为结算依据。
四、收费标准:
1、乙方应向甲方缴纳总包管理费,按建设方审核后的安装工程总造价为依据,甲方合计收取以下条款总包管理费:
(1)甲方收取乙方总价的20%
甲方收取总包管理费后,不再计取其他费用,以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。
2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。
3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。
4、安装工程若达不到本条款第1条规定,按蒙西公司要求处罚。
5、乙方为了确保本工程施工质量,佰万元,如达不到本条款第1条所规定,质量保证金没收,达到本条款第1条之规定,质量保证金按如下分期退还乙方,工程到六层退保证金肆拾万,十五层退叁拾万,工程封顶退保证金叁拾万。
六、工程进度:
1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%,扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%,扣除20%管理费后支付。
2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求,按照总包合同的相关条款执行。
3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过程中,若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度,工程质量达不到甲方要求,满足不了这两项,甲方有权终止合同,按已完成工程量扣除管理费后的70%结算,其余视为违约金,不再结算。
七、工程安全生产,文明施工:
1、乙方在本工程施工过程中,严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。
2、杜绝违章作业,违章施工。
3、乙方在施工过程中,因乙方责任所造成的安全事故,由乙方承担一切法律及经济责任。
4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。
5、在施工过程中,乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督,配合甲方达到文明工地评比的各项要求。
6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗,并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。
7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。
甲方:
乙方:
甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同,双方共同遵守:
第1条工程概况
1.1工程名称:北回归线项目户表巡检
1.2工程地点:
第2条工程范围:
2.1主要内容为:
第3条合同金额
3.1经甲乙双方共同商定,本分包工程的合同包干价为:(大写)(小写¥.00元)。
第4条付款方式
1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后,30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务
1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务
1负责工程图纸的现场技术交底。
2乙方进入安装现场前,应勘察施工现场,熟悉场地,做好与土建单位的配合工作。
3严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工,确保工期和质量。
4精心组织施工,若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出,并确保工程衔接及质量。5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任
1施工期间,乙方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期
1工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程,经双方同意,以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期:从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任
解决合同纠纷的方式:甲、乙双方发生本合同纠纷时,可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
第10条协议份数、有效期及其它
1本协议壹式肆份,双方执贰份。
2本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。
甲方单位(章):乙方单位(章):
法定代表人:法定代表人:
年月日
甲、乙双方为共同完成霍林河市政府批准的碧水豪庭一期工程项目本着分工协作,明确相互权利,义务和经济责任,共同促进的原则。根据《中华人民共和国经济合同法》、国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》和《内蒙古自治区建筑安装工程承包合同条例实施细则》依据工程具体情况,签订本合同,共同遵守。
3、工程范围和内容:甲方以劳务分包的方式把以上工程中的模板工程(与模板有关的一切工程事项)的一切施工内容承包给乙方施工。
本工程自年3月15日开工至2012年6月15日以上工程全部竣工,经双方商定合同工期为90天。
2、工程质量:
工程质量达到合格标准。施工单位按施工图和设计技术要求进行施工,对工程质量负责,达到国家有关施工验收规范要求和质量检验标准,保证工程质量。
经双方确立本工程采取劳务分包方式承包。总造价按模板粘灰面积承包,每平方米元整,¥元/m²,最后以工程竣工后的实际模板粘灰面积计算。第四条:甲、乙双方负责事宜
1、乙方上报的月报工程量经甲方核实确认后按比例拨款,甲方分阶段支付乙方人工费。
2、乙方发现设计和施工图纸的错误、漏洞应及时向甲方提出,以尽量避免损失。
3、乙方保证文明施工,要做好现场清理工作,做到工完料净场地清,如遇到施工检查及卫生检查,乙方应积极行动,把现场清理干净,工程完工后,乙方应把各种材料及周转材料码方归垛,否则按甲方的现场管理办法进行处罚。如有管理公司、监理公司及大包方因安全文明施工不符合要求对甲方罚款,甲方全额处罚给乙方。
4、乙方必须提前7天把每层材料提出材料计划,否则因材料不及时,影响的工期和人员工资由乙方全部负责。(按每人每天计算:大工:300元/天。小工:150元/天)
5、乙方发生施工质量不合格,造成返工的,材料损失与浪费,按大包方施工现场管理规定进行处罚。
6、如因乙方操作、指挥、管理不当发生的安全事故由乙方负责,甲方不负任何责任。
7、工人的随身工具由乙方负责,特种作业人员必须持证上岗。
8、乙方必须配备专职施工员、安全员、技术员。
9、乙方施工人员必须服从甲方项目管理的监督检查。
1、甲方按工程进度按月支付人工费,甲方每月25日总结工程量每月五日到十日拨款。工人工资的发放由乙方出具工资表,甲方负责发放给个人。甲方按该层总人工费的70%发放到个人。不足部分乙方支付,剩余部分甲方待主体验收合格后支付主体总人工费的80%支付给承包人,所有模板工程全部结束后支付给所有模板工程总人工费的80%,剩余20%待工程验收合格后一个月内,付清全部清包人工费。
2、甲方如不按以上条款支付人工费,乙方有权停止施工或申请仲裁,甲方按《劳动法》有关规定给予赔偿。
1、合同签定生效后,如因不能按合同条款兑现,造成拖延工期的经济损失,由造成问题发生的责任方负责并按规定赔偿。
2、甲方未能按合同规定履行自己应负责任,除竣工日期得以顺延,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
3、工程交付时间不符合规定,按合同违约责任条款和规定,由乙方偿付愈期违约金。
4、如乙方组织不利或人力不足不能保证进度计划的完成,甲方有权清退乙方,造成的损失由乙方承担。
5、乙方因施工质量不合格进行返工、返修,造成的材料费、人工费损失全部由乙方承担。
第六条:本合同双方签字后生效,至全部工程竣工验收及工程结算后失效,任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另行签办,因此造成的损失由提出修改或撤消合同的一方负责赔偿。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
____建设有限公司
建设工程施工劳务分包合同(木工)
合同编号:
工程承包人:____X建设有限公司(以下简称甲方)劳务分包人:____劳务公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(建设单位)与甲方已经签订施工总承包合同(以下简称“总施工合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况:
资质证书号码:C1024043020402发证机关:__省建设厅资质专业及等级:壹级
复审时间及有效期:2012已审核合格
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容:
工程名称:工程地点:
劳务分包内容:2.1、项目施工所有模板工程(含设计图纸范围内、图纸会审、设计变更、技术交底、施工技术核定单)的全部木模板制作安装,支模架的搭拆(支模架必需由专业架子工完成,如果发现搭设的支模架不能满足施工操作,可由甲方直接按总包价划分出来),配合分中放线测平水,刷脱模剂,清理和重新改制模板,锯支模所用的垫板,制作机械设备安装,预埋件的安装,柱模根部封口,项目临时设施支拆模、房屋的主体结构例如构造柱、线条等装拆模、楼板预留的后浇带的模板、底板预留的后浇带的模板、剪力墙预留的后浇带的模板、预留的洞口的模板,小型砼构件制模装模(含场内搬运、成品分类堆码)及本工种所需的周转材完工后模板、木方的清理并按甲方指定地点堆码整齐等木工劳务全部工作内容。
2.2、住宿自理。
2.3、单价含支模架搭设、拆除。
2.4、班组自备螺杆、螺帽、蝴蝶扣、步步紧、钉子、铁丝、等所有小型摊销材料及零
星材料(止水螺杆、穿墙管由项目提供)。
2.5、所有小型机具(模板切割机、电锤等)班组自备。
2.6、项目提供楼层集中固定三级配电箱电源,三级电源之后的所有活动配电箱及线缆(必须符合规范要求)均由班组自备。
3、分包工作期限:
3.1、开始工作日期:年月日3.2、结束工作日期:年月日
3.3、总日历工作天数为:天(以甲方施工进度计划为准。)
3.4、乙方的施工进度必须严格按照甲方编制的进度计划实施,乙方每推迟一天给予500元/天的罚款不封顶(分阶段考核),多次影响进度且无法按照计划完成的,甲方有权要求乙方无条件退场。
3.5、施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排(上述节气和节假日没有任何补贴),确保施工正常进行。
3.6、施工期间的春节必须服从甲方进度安排在正月初10前进行作业,以确保施工正常进行,否则每耽误一天罚乙方2000元/天不封顶。
4、质量标准:
4.1、工程质量:本工程必须达到国家施工规范要求的优良标准。乙方必须按照施工图纸、设计变更、操作规程及现场施工员的指导精心施工,严格按施工验收规范和质量检验评定标准进行过程控制,杜绝返工现象的发生。允许偏差项目检查合格率必须达到95%以上,每次结算要求附验收表,质检员、施工员、安全员签字。
4.2、甲方按第八条“工资结算及支付方式”的条款,年前暂扣总价30%作为质量保证金,施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的,质保金无息按合同返还给乙方,反之,除扣罚质保金外,乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失,经整改仍达不到质量要求的,乙方必须无条件退场。
4.3、工程质量严格按照项目部制定的《工程质量奖罚制度》执行,处罚费用直接从乙方结算中扣除。质量处罚特别强调以下几点:⑴所有砼构件为清水模,如发生鼓模则按200-500元/次罚款,凿除且粉刷费用由乙方承担;⑵发生模板坍塌则罚款1000元/次,并负责重新安装且赔偿其他损失;⑶今后装饰时如发生需修补粉刷全部费用由乙方承担。
4.4、标准规范:除本工程总施工合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)模板验收符合工程质量验收依据GB50204-2002(2011版)。
(2)模板拆除后,梁板底标高误差超过1.5cm,每处罚款500元。
5、图纸:
5.1、甲方应在劳务分包工作开工7天前,向乙方提供图纸1套。5.2、在甲方提供的图纸套数以外,乙方再要求提供图纸,复印图纸所需费用由乙方承担。
6、项目经理:
6.1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。
6.2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人(班组长)为。
7、劳务报酬:
7.1、本工程的劳务报酬采用固定综合单价方式,一次性包干,不再调增。7.2、±0.00以下部分(含±0.00)按模板接触面积:元/m2.(其中制、装模元/平方,拆模元/平方,搭拆内支模架元/平方,现场清理元/平方)
7.3、无梁楼盖按模板接触面积:元/m2.(其中制、装模元/平方,拆模元/平方,搭拆内支模架元/平方,现场清理元/平方)
7.4、±0.00以上部分(含裙楼)按模板接触面积:元/m2.(其中制、装模元/平方,拆模元/平方,搭拆内支模架元/平方,现场清理元/平方)
7.5、支模架上铺设架板由架子班组搭拆,木工班组自己每层出元给架子班。7.6、以上单价为税前价。
7.7、上述单价包括:人工工资、晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险等。若单价为税前价,税费由甲方按国家规定的税费给予乙方,税费进项目部成本,乙方开具劳务发票给甲方;若为税后价,则由乙方财务部门按结算后金额开具劳务发票给甲方。
7.8、本工程原则上不签其它计时工或其它费用,如确属特殊情况,计时工统一按150元/工日结算。计时工签证必须7天内完成,逾期不予认可。
7.9、乙方接受甲方的价格限定及各项管理奖罚规定。
7.10、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包固定综合单价等。
8、结算及支付方式:
8.1、结算程序:质量验收合格后,由项目部施工员进行工程量签证单结算,项目部核算员审核工程量后进行结算,结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。
8.2、工资支付节点分别为:2016年春节前支付结算工资的70%。节后每月支付当月审核后结算总价的80%,余款作为质量保证金由甲方暂扣,待施工完毕,经建设方、监理单位、质监站验收合格后,质保金无息返还乙方(若乙方中途无故退出,则20%作为违约金扣除)。
8.3、质保金退还方法:(1)主体通过相关部门验收,退2016春节前结算工资的30%。(2)垮完外架50%和内粉刷完成50%,退往月结算工资的10%。(3)竣工验收合格后,三个月内逐步付清余款。
8.4、所有签证、结算须经项目负责人签字认可后方能生效。8.5、模板接触面积按设计图纸及现行预算定额的规则计算。8.6、财务凭审核后的结算单及发票办理付款手续。
9、双方职责:9.1、甲方
(1)完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。
(2)开工前应对乙方人员进行安全、技术、质量、工期、文明施工等的上岗前教育和安全技术、质量标准交底,并保留与会人员的书面签名记录。
(3)验明乙方人员的身份证、计生证及和作业人员的执业资格证,必须做到持证上岗。(4)按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
(5)下达生产周进度计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
(6)负责工程测量定位、沉降观测。
(7)协调解决乙方的食宿等生产生活的安排、工作用水、用电及施工场地。(8)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
(9)负责与建设单位、设计单位、监理单位及质安处等有关部门联系,协调现场工作关系。
(10)有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员。
(11)如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求,甲方有权责令乙
方停工整顿直至解除合同,由此造成的一切损失概由乙方承担。解除合同后,乙方必须在指定期限内退场。
(12)如乙方发生损害甲方企业形象或出现重大问题时,甲方有权单方面解除本合同,由此产生的后果和经济损失概归乙方承担。
9.2、乙方
(1)乙方人员必须是身体健康、年龄在18至55周岁内的男性公民,乙方必须向甲方提供劳务人员花名册一式两份,内容包括:姓名、出生年月、工种、从事本工种年限、身份证、计生证号码、家庭住址相关证件的复印件,并按规定交纳办理求职证、暂住证、劳动用工手续、劳动合同监证费用。如属未办劳动用工手续,未签劳动合同的人员发生的任何事故,概由乙方负责。
(2)对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(3)乙方根据甲方下达的进度计划,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,并严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量、工期达到合同要求。
(4)自备施工所需的一切小型机具。
(5)按时提交甲方要求完成的各类资料(例如“班前安全活动记录表”等),配合甲方办理交工验收。
(6)做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品、半成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
(7)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他工种作业班组协调配合,照顾全局。
(8)在施工过程中必须厉行节约材料,所有材料和周转材料的损耗必须控制在甲方的施工成本预算范围内:按甲方要求合理有序堆放,对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等,甲方开具罚款单,直接从乙方结算中扣除。
(9)乙方应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
(10)乙方作业人员中如有内外勾结盗窃工地财产者,除追究经济损失外,并交有关部门依法依规处理。
(11)乙方必须配备施工负责人、质安负责人等管理人员,配合甲方专业对口管理,并报甲方备案。
(12)乙方承包人不得拖欠劳务作业人员的工资(开工前提交正式承诺书给甲方)。(13)合同签订前,乙方除应按劳动局和行业规定提供合法有效的相关证照外,合同签约人还必须提供该劳务作业班组每个成员签名的委托签约人的授权委托书原件。乙方必须严格按照《劳动法》和建设部关于《建设领域农民民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动合同约定的时间按月支付民工工资,不得拖欠或克扣工资;工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表复印件交甲方财会部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的,甲方有权用乙方的承包费代付民工工资,该费用在结算时冲销,乙方不得提出任何异议。
(14)服从甲方的各项指令。
10、安全及文明施工:
10.1、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育和安全技术交底。甲方不得要求乙方作业人员违反《建筑工程安全生产管理条例》的规定进行施工。
10.2、施工操作前乙方所有人员必须接受甲方提供的安全技术交底和安全生产教育,并与甲方签订安全生产合同,凡未接受安全教育和不签订安全生产合同者不准上岗,每发现一次处罚100元/人,万一发生安全事故概由乙方承担全部责任。
10.3、乙方作业人员必须严格遵守安全操作规程,严禁违章作业,否则因违章作业造成的安全事故,所有责任和经济损失由违章者自负,该班组的负责人必须承担监管不力的连带责任,乙方承诺为作业人员购买意外伤害保险。
10.4、乙方应遵守《建筑工程安全生产管理条例》规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
10.5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带),由乙方提出使用计划,报甲方批准后,由甲方负责供应,乙方办理领用手续后使用。在使用过程中,应正确使用、妥善保管,施工完毕后乙方退场时需如数退还,如有遗失或损坏,乙方应承担赔偿责任。
10.6、乙方应搞好文明施工,随时注意清理场地,做到工完料清、层完层清。
10.7、各项设施严禁违章拆除,各项材料按甲方要求合理有序堆放,对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等,甲方开具罚款单,直接从结算中扣除。对合理利用节约材料有明显效果的,甲方给予适当奖励。
10.8、讲究职业道德,文明礼貌施工,爱护花草树木,搞好施工区周边的老百姓关系,做到不扰民。
10.9、安全及文明施工如达不到甲方的目标要求,扣乙方结算金额的5%作罚金。
11、事故处理:
11.1、事故责任分析、处理等均按甲方的规章制度和国家法律法规的规定。11.2、2000元以内的安全事故费用均由违章班组负责。
11.3、超出2000元以外部分的安全事故费用,保险公司赔款以外根据责任分析由违章班组承担超出费用的10%~20%(全部从乙方劳务费用中扣除,具体情况如下:○15万元以内由班组承担20%,25万~10万元以内由班组承担15%,310万元以上由班组承担12%)○○
12、设计变更:
12.1、施工中如发生设计变更,甲方应以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行后续施工,单项设计变更所产生劳务费用累计在2000元以内的不予调整。
12.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
13、施工验收:
13.1、乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应通知甲方验收。甲方与建设方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,除扣罚质保金外,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。验收合格的,则视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
13.2、乙方应配合甲方对其工作进行初步的验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。
13.3、乙方在按约定完成劳务作业时,需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。
14、一般处罚规定:
14.1、进入施工现场不戴安全帽每发现一次除及时纠正外,罚款50元/次。14.2、非专职人员如随意乱____开机械设备,罚款200元/次,如有损坏由责任人赔偿。
14.3、赤脚或赤膊或穿拖鞋入施工现场,每发现一次除及时纠正外,罚款50元/次。14.4、严禁高空作业坠物,每发现一次罚乙方1000元,如引发事故,由乙方承担工伤事故费用。
14.5、工地每发现一次长明灯、长流水现象,罚责任人50元/次。
14.6、在建工程内擅自住人,罚200~1000元。施工现场严禁随地大小便,每发现一次罚款100元/次。
14.7、爱护每一道工序的劳动成果,如发现破坏他人的劳动成果,修复返工损失费用均由当事人承担。
14.8、如发生打架斗殴不管对错罚款500~1000元,情节严重的送公安机关处理。14.9、严禁违反消防及生育有关规定,违者依法依规处理。14.10、施工现场及宿舍不准生火做饭,违者罚款200元/次。14.11、每月的罚款金额在当月的工程结算款中扣除。14.12、高处作业未按规定要求系安全带的每人次罚款100元。
14.13、施工现场不按规定堆放材料的,罚500~1000元。材料堆放不整齐或堵塞交通的,每次罚款50~200元。
14.14、各班组必须对作业面及时进行清扫,施工现场未做到工完场清和垃圾及时清理的,每次罚款50~300元。
14.15、外来施工人员应办理暂住证或流动人口生育证明,任何单位不得使用童工,如检查出现问题的,每人每例罚款100~500元。
14.16、特种作业人员无证上岗的每人罚50~100元。
15、违约责任
15.1、当发生下列情况之一时,甲方应按实顺延工期:(1)甲方违反本合同约定,不按时向乙方支付工程款。(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。15.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付500元/天的违约金,上不封顶。
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,乙方应向甲方支付1-5万元的违约金;
(3)如乙方中途自愿退场,按完成工程量的60%结算。
(4)乙方施工人员不听从甲方管理人员的安排,浪费甲方材料或乙方技术素质和职业道德较差者,甲方有权辞退,由此产生的责任由乙方自负。
(5)乙方必须遵守甲方项目部一切规章制度,施工班组长是乙方施工现场责任人,如果乙方有聚众闹事或阻工者,造成的损失一切由乙方负责。
(6)未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或再分包给他人。否则,由此造成的一切损失及责任概由乙方承担。
15.3甲乙双方必须严格执行劳动和社会保障部、建设部颁布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》,将乙方作业人员的工资直接发放到作业人员本人。
16、合同解除
16.1如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由此造成的一切损失概由乙方承担。终止合同后,乙方必须在指定期限内退场。
16.2如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约、因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
16.3合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,按合同约定支付工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
17、合同终止
双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付作业成果,并经甲方验收合格,工程款支付完毕后,本合同即告终止。
18、争议
本合同如发生纠纷,由甲方所在地的人民法院管辖。
19、合同份数
本合同一式肆份,甲乙双方各持壹份,由甲方报送上级主管部门贰份。双方签字盖章生效(同时须盖骑缝章),合同终止后失效。(无公章即盖私章或按手印)
20、补充条款
1、劳务作业人员必须满足工地进度要求,如完不成任务必须限期加人,原则按每缺一人处罚乙方50元/天。
2、乙方在外租房如发生纠纷,甲方概不负责,纠纷如影响到项目部,甲方有权处理,费用由乙方承担。
21、合同生效
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________
本合同双方约定______后生效。
20、附件
作业人员花名册(姓名、性别、年龄、身份证复印件)
工程承包人:(公章)
劳务分包人:住
所:
住
所:法定代表人:
法定代表人:委托代理人:
委托代理人:开户银行:
开户银行:帐
号:
帐
号:邮政编码:
邮政编码:
公章)(
发包人【简称甲方】
劳务分包人【简称乙方】
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
1.1工程名称:
工程地点:
建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。
结构形式:框架剪力墙结构,层。
1.2工程承包范围:
水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。
1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装;
1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;
1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装;
1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。
1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留;
1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;
1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制;
1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。
承包方式:清包工
建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过;
1.3质量等级:中州杯
1.4合同价款:
1.4.1主楼单价:(建筑面积,地下车库另算)
1.4.2合同价款:¥:元(不包含地下车库)
第二条:图纸
开工前七天,发包人应提供图纸壹套(未含竣工图)
第三条:甲方驻工地代表
3.1甲方驻工地代表姓名:
3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。
第四条:甲方工作
甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:
4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;
4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;
4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;
4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;
4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;
4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。
第五条:乙方驻工地代表
5.1乙方驻工地代表姓名
5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。
第六条:乙方工作
乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责;
6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;
6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。
6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员;
6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的`经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的经济损失由乙方承担;
6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担;
6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。
第七条:结算与付款
7.1结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。
7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定贰年;
以上支付节点均按实际完成面积支付。
第八条:工程质量的监督与验收:
8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%;
8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收;
8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工;
8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20__元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款;
8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任;
8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。
第九条:材料及设备保管
9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。
9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责;
第十条:补充条款:
10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算;
第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。
第十二条:争议解决及违约责任:
12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。
第十三条:合同的生效与终止:
13.1本合同双方签字、盖章之日生效;
13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。
第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。
合同订立时间:年月日
合同定立地点:
本合同双立约定签字盖章后生效。
发包人:分包人:
年月日年月日